Образец договора стрительного подряда между юридическими лицами действующими по доверенности

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ: Стоимость работ определяется согласно смете Приложение 1. Обязательства сторон 2. Заказчик обязуется: Передача подрядчику материалов и оборудования, не требующего монтажа: Справка Одним из самых распространенных договоров, с которым в своей практической деятельности сталкиваются организации и индивидуальные предприниматели, является договор подряда. К заключению и проверке данного договора необходимо подходить очень внимательно, чтобы не допустить смешения договора подряда и иных договорных конструкций, таких как договор купли-продажи и договор возмездного оказания услуг.

Примерная форма трехстороннего договора строительного подряда стороны - заказчик, генеральный подрядчик, субподрядчик подготовлено экспертами компании "Гарант" Трехсторонний договор строительного подряда стороны - заказчик, генеральный подрядчик, субподрядчик [место заключения договора] [число, месяц, год] [Полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице [должность, Ф. Предмет договора 1. По настоящему договору Генеральный подрядчик обязуется своими силами с правом привлечения третьих лиц - субподрядчиков и материально-техническими средствами по заданию Заказчика выполнить работы по строительству [жилого или нежилого помещения] далее по тексту - "Объект" , расположеyного по адресу: [жилого или нежилого помещения] в соответствии с согласованной Сторонами проектно-сметной документацией, а Заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену. Генеральный подрядчик обязуется полностью завершить строительство и сдать готовый объект Заказчику в срок, установленный Графиком производства и финансирования работ далее по тексту - График , являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Образец договора стрительного подряда между юридическими лицами действующими по доверенности

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ: Стоимость работ определяется согласно смете Приложение 1. Обязательства сторон 2. Заказчик обязуется: Передача подрядчику материалов и оборудования, не требующего монтажа: Справка Одним из самых распространенных договоров, с которым в своей практической деятельности сталкиваются организации и индивидуальные предприниматели, является договор подряда. К заключению и проверке данного договора необходимо подходить очень внимательно, чтобы не допустить смешения договора подряда и иных договорных конструкций, таких как договор купли-продажи и договор возмездного оказания услуг.

Преамбула договора В преамбуле договора необходимо указать наименование сторон, кто является заказчиком, а кто подрядчиком, а также указать лиц, уполномоченных действовать от их имени при заключении договора. Доверенность представителя заказчика по договору подряда Предмет Договора 1. Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами в соответствии с Техническим заданием Приложение 1 , Ведомостью объемов работ Приложение 2 утвержденной сметой Приложение 3 с учетом возможных изменений объема работ.

Подрядчик обязуется завершить работы и сдать их, в порядке, установленном настоящим Договором. Стоимость работ 2. В случае изменения финансового положения Заказчика, последний, предупредив об этом Подрядчика, в одностороннем порядке может изменить объем годового лимита..

Сроки выполнения работ 3. Календарные сроки выполнения работ по настоящему Договору: На момент подписания настоящего Договора дата окончания работы является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ. Обеспечение исполнения договора 4. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения настоящего Договора в течение 10 десяти рабочих дней с даты заключения Договора.

Выбор обеспечения исполнения Договора осуществляется Подрядчиком по своему усмотрению. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным действующим. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой по настоящему Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 4.

Настоящего Договора. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор, путем указания на Стороны настоящего Договора, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Договора.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока действия настоящего Договора и оканчиваться не ранее его завершения. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

Проект текста банковской гарантии, а также банк-гарант должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 4. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению. Настоящего Договора, на следующий счет: Москва, Плетешковский пер. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 10 десяти банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика.

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании. Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством. Если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей.

Капитал и резервы определяются по данным на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о, на предыдущую отчетную дату.

При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью.

Вместе с договором поручительства представляются следующие документы: В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, должна быть представлена также доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенная печатью и подписанная руководителем юридического лица - поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица - поручителя, должен быть также представлен документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью юридического лица - поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. В договоре поручительства в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой поручитель гарантирует исполнение обязательств по настоящему Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 4.

Договор поручительства должен содержать указание на настоящий Договор, включая указание на стороны настоящего Договора, название предмета настоящего Договора и ссылки на основание заключения настоящего Договора. Договор поручительства должен содержать указание на согласие поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору поручительства.

Договор поручительства должен быть заключен на срок действия настоящего Договора и оканчиваться не ранее его завершения.

В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 десяти банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать предоставить Заказчику иное новое надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Договоре.

Обеспечение материалами и оборудованием 5. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению при выполнении работ. Заказчик принимает на себя обязательство по обеспечению инженерным технологическим оборудованием при выполнении работ. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Копии документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования должны быть предоставлены другой стороне за 10 десять дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, и техническим условиям. Обязанности Подрядчика 6. Подрядчик обязан: Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать выполненные работы Заказчику в установленном порядке и срок, в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию объекта.

Выполнение работ в пределах твердой договорной цены, установленной в п. Настоящего договора - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение эксплуатации объекта за свой счет; 6. Обеспечить в ходе проведения работ выполнение необходимых мероприятий по,, по целевому назначению,, зеленых насаждений и земли, а также установить освещение, информационные щиты в период выполнения работ в соответствии с СНиП.

Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. В течение 5 пяти рабочих дней со дня подписания акта о приемке работ вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, и строительный мусор.

Известить Заказчика за 48 часов до начала приемки о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

До завершения работ Подрядчик в дневный срок должен известить об этом Заказчика. Произвести индивидуальное испытание объекта и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика.

Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды. Производить вывоз строительного мусора и завоз недостающего грунта с оформлением необходимой документации.

Подрядчик обязан обеспечить соблюдение мер пожарной и, а также выполнять все требования Правил по технике безопасности труда. До начала работ направить согласно представляемого Заказчику списка своих работников, выполняющих работы на выделенном Заказчиком участке, для проведения вводного инструктажа в отдел службу охраны труда Заказчика. Допуск к работе работников на выделенном Заказчиком участке осуществлять только после проведения вводного инструктажа. В случае использования Подрядчиком, при выполнении работ по настоящему Договору, без разрешения правообладателя исключительных прав на объекты изобретения, полезные модели, промышленные образцы, авторских и смежных прав , реализованных в процессе выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причинённые в результате удовлетворения требований правообладателя об устранении нарушения исключительных прав и уплаты санкций.

Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней силы, установленные законодательством РФ и нормативными Москвы.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. Обязанности Заказчика 7. Заказчик обязан: Передать Подрядчику в течение 10 десяти рабочих дней со дня подписания настоящего Договора по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ, строительную площадку, пригодную для производства работ.

Передать Подрядчику в течение 10 десяти рабочих дней с даты подписания настоящего Договора документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Договору. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, пройти экспертизу и утверждена в установленном порядке.

Передать Подрядчику через 10 десять рабочих дней со дня подписания настоящего Договора перечень исполнительной документации, необходимой для приема выполненных работ. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатирующую организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком с его согласия — получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ.

Осуществлять технический надзор за выполнением работ объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ, в соответствии с проектными документами, условиями настоящего договора и требованиями нормативных документов в области строительства.

Провести вводный инструктаж в отделе службе охраны труда с направляемыми Подрядчиком согласно представленного Подрядчиком списка работниками, выполняющими работы. Право собственности 8. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, ремонт которого в целом не окончен, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

Указанные отношения при их возникновении оформляются Дополнительным соглашением к Договору. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения. Подрядчик не имеет права продавать или передавать ремонтируемый объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его ремонт или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

Право на отходы остатки сырья, материалов, твердые бытовые отходы, строительный мусор и иные объекты товары утратившие свои потребительские свойства и т. Лом и отходы цветных и или черных металлов, образовавшихся при проведении Подрядчиком работ, принадлежат находятся в хозяйственном ведении Заказчику. Охранные мероприятия 9. Охрану объекта, а также материалов, изделий и оборудования, переданных Заказчиком Подрядчику до момента передачи объекта в эксплуатацию осуществляет Подрядчик.

Страхование работ Подрядчик заключает договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, связанных: С ответственностью за причинение вреда третьим лицам при выполнении строительно-монтажных работ, указанных в настоящем договоре. Условия страхования, текст страхового полиса и страховщик согласовываются с Заказчиком до заключения Договора страхования получения страхового полиса.

Подрядчик до начала работ на объекте передает Заказчику копию договора страхования страхового полиса с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы. Страхование не освобождает стороны от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

Выгодоприобретателем получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая по заключенному в соответствии с настоящим Договором договору страхования являются в части страхования ответственности по: Заказчик, а также Подрядчик, в отношении средств проведения строительно-монтажных работ, принадлежащих Подрядчику; - по п. При получении суммы страхового возмещения Заказчик вправе выбрать другого исполнителя или предложить Подрядчику за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта ремонта до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами настоящего договора сроки.

Сдача и приемка работ Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет контроль за выполнением работ по Договору, а также от его имени совместно с Подрядчиком принимает выполненные работы по акту приемки. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

Договор подряда ремонтно-строительные работы Споры по договорам строительного подряда Оказание юридических услуг в сфере строительства, в особенности, юридическая помощь при возникновении споров между заказчиком и подрядчиком, генеральным подрядчиком и субподрядчиком - одни из наших основных специализаций. Где у нас есть значительный опыт?

Сопровождение сделок на выполнение строительно-монтажных работ, разрешения спорных ситуаций, связанных с договором строительного подряда, в том числе успешный опыт сопровождения судебных разбирательств между заказчиком генеральным подрядчиком и подрядчиком субподрядчиком.

Сопровождение сделок на строительство линейных объектов: Сопровождение сделок по изготовлению и монтажу оборудования для нефтегазовой промышленности. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор строительного подряда. Договор с бригадой. Документы в строительстве

Полное наименование юридического лица, именуемое в дальнейшем. (устава, доверенности), с другой стороны, заключили настоящий договор о договора подрядчик вправе привлечь к исполнению договора других лиц . Договор строительства, строительного подряда → Договор подряда на на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями).

По взаимному согласию между подрядчиком и заказчиком могут применяться твердые или приблизительные базисные, на основе себестоимости работ подрядчика договорные цены на строительную продукцию, установленные на определенную дату. Соглашение о размере цены и ее виде, о методе корректировки базисной цены, а также о распределении договорной цены по основным комплексам работ, частям здания, сооружения договаривающиеся стороны могут отдельно оформить в виде протокола ведомости согласования договорной цены или оговорить в соответствующем пункте заключаемого ими договора. В этом протоколе или пункте договора рекомендуется привести стоимость единицы каждого вида работ. Твердая договорная цена - указанная в договоре подряда неизменная сумма на весь период строительства. Справка Одним из самых распространенных договоров, с которым в своей практической деятельности сталкиваются организации и индивидуальные предприниматели, является договор подряда. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком. Настоящий договор заключен на срок до 17 августа года. В случае если Подрядчик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. Договор подряда на выполнение подрядных работ Предмет договора 1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ: Стоимость работ определяется согласно смете Приложение 1. Обязательства сторон 2. Заказчик обязуется: Подрядчик обязуется: Срок действия договора и порядок расчетов 3. Договор вступает в действие с момента передачи материалов Подрядчику на основании двухстороннего акта сдачи-приемки Приложение 2. Срок исполнения: Ответственность сторон 4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.

Формы договоров подряда различны.

В каждом конкретном случае необходимо выбрать образец договора с учетом особенностей предстоящих отношений сторон и их существенных условий. При его заключении необходимо руководствоваться положениями ГК РФ и другими действующими законодательными актами. Рассмотрим основные положения, на которые следует обратить внимание при выборе подходящего образца.

Договор подряда (на выполнение подрядных работ)

Если у ИП есть печать, она ставится под договором в соответствующем разделе рядом с подписью. Когда печати у него нет, достаточно подписи. В остальном требования к содержанию договора не зависят от организационно-правовой формы сторон. Получить более наглядное представление о договоре подряда с ИП поможет образец такого документа. При составлении договора подряда с индивидуальным предпринимателем необходимо указывать верные реквизиты и актуальную контактную информацию Порядок изменения и расторжения договора подряда Действующее законодательство требует оформления любых корректив к договору подряда в той же форме, что и сам договор.

Зачем заключать договор подряда между двумя юридическими лицами

Где у нас есть значительный опыт? Сопровождение сделок на выполнение строительно-монтажных работ, разрешения спорных ситуаций, связанных с договором строительного подряда, в том числе успешный опыт сопровождения судебных разбирательств между заказчиком генеральным подрядчиком и подрядчиком субподрядчиком. Сопровождение сделок на строительство линейных объектов: линий передачи, линейно-кабельных сооружений, успешный опыт работы по сопровождению сделок строительного подряда для государственного оборонного заказа РФ. Сопровождение сделок по изготовлению и монтажу оборудования для нефтегазовой промышленности. Ситуация когда Заказчик генеральный подрядчик не подписывает полученные от субподрядчика акты о приемке выполненных работ, хотя замечаний к качеству работ не имеет, встречается довольно часто. В подобной ситуации, подрядчику субподрядчику главное вовремя сдать результат работы заказчику генеральному подрядчику и эту сдачу правильно оформить. После этого можно взыскать стоимость выполненных работ, не имея подписанных со стороны заказчика генерального подрядчика документов. Примеры из практики Пример 1 Между сторонами был заключен договор на строительство кабельной канализации. После выполнения работ и проведении их испытаний подрядчик передал представителю заказчика комплект документов о приемке выполненных работ для подписания заказчиком, однако ни расчета за выполненную работу, ни подписанных документов, ни мотивированного отказа от подписания актов подрядчик не получил. Заказчик уклонялся от подписания документов, постоянно предъявлял претензии к их оформлению.

Предмет договора 1. Стоимость работ определяется согласно смете Приложение 1.

Указанная стоимость определена без учета стоимости оборудования, проектной документации, приобретение и разработка которых Заказчиком могут быть поручены Подрядчику, и поставляемых Заказчиком строительных материалов, изделий, конструкций по прилагаемому к настоящему договору перечню; 5 порядок и сроки представления проектной документации, ее содержание и состав, количество представляемых экземпляров. Источник финансирования в том числе с выделением суммы обязательств на текущий финансовый год : инновационный фонд. Источник финансирования в том числе с выделением суммы обязательств на текущий финансовый год : собственные средства; 8 ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств; 9 обязанности заказчика и подрядчика при исполнении договора; 10 форма обеспечения исполнения подрядчиком обязательств по устранению результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации объекта строительства жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения, в соответствии с законодательством п.

Существенные условия договора строительного подряда между юридическими лицами

.

Договор подряда заказчика с подрядчиком на строительство объекта

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как самозанятым правильно оформлять договор с физ. и юр. лицами
Похожие публикации